简介：问：施工合同无效,违约金条款有效否,抵押合同有效否？2005年3月,承、发包双方签订《施工合同》,约定发包人将某五星级酒店装修工程交承包人施工,合同价款6000万元.施工过程中,双方签订《补充协议》,约定如发包人拖延支付工程款,将承担合同总价款20%的逾期付款违约金.之后,双方还签订了《承诺书》,鉴于承包人垫资1500万元工程款的事实,发包人自愿补偿垫资利息300万元.

简介：问：工程因发包人原因停工,承包人停工期间损失如何计算？1998年3月荣德大学作为发包人与承包人豫建公司签订《建设工程施工合同》,合同约定发包人将位于河南省的教学楼发包给承包人施工.施工中1999年1月,工程楼板突然出现裂缝,监理随即通知承包人停工.停工一段时间后发包人将工人从现场撤离,但周转材料、机械设备一直停放现场.为了分析工程裂缝原因花费了近两年时间.2001年1月承包人向法院起诉要求发包人赔偿其两年期间（730天）周转材料、机械设备的停工损失300万元.请问：建设工程因发包人原因导致停工,承包人主张停工损失的计算期间,能否以停工状态的自然持续时间为依据？

简介：问：承包人为财产保全担保支出的保险费,能否由发包人承担？2013年,发包人与承包人签订《施工合同》,约定发包人将某商品房工程发包给承包人施工.2015年,工程质量竣工验收合格.后发包人拖延支付工程款,承包方多次讨要未果,遂诉至法院.为确保日后执行到位,承包人在审理过程中申请对案涉工程财产保全,提供了中国某财产保险公司的保函作为担保,并向该保险公司交纳50万元保险费。

简介：问：承包人能否以合同价低于成本价主张据实结算？发包人与承包人因天堂家园商品房住宅小区签订《建设工程施工合同》，约定工程定价方式为固定单价，即每平方米综合包干单价为人民币1100元，最终以竣工后实测建筑面积进行结算。合同签订后双方在当地建设行政主管部门补办了工程招投标手续。工程竣工验收合格后，承包人认为严重亏损。如按合同约定平米包干价计算，25万平方米工程竣工结算价为2.7亿元，承包人咨询专业机构，该工程社会平均成本价为3.7亿余元。为此，承包人以工程约定价款明显低于社会平均成本，主张合同无效，主张按当地定额标准，据实结算工程价款，是否成立？

简介：问:新司法解释出台后,数份合同无效,如何确定结算依据?2016年9月,发包人将某住宅项目交承包人施工。承包人参与了施工图纸会审,并进行了基础垫层等施工。同年12月1日,经招投标程序,发包人向承包人发出《中标通知书》,双方签订《建设工程施工合同》并经建委备案(即备案合同),约定合同价款采用固定总价。同年12月31日,双方又签订《补充协议》(即非备案合同),将结算方式变更为可调价。2018年1月,工程质量竣工验收合格,承包人提交结算报告。后因发包人拖延结算、拖延支付工程款,承包人诉至法院。请求判令发包人按照非备案合同约定支付工程款和利息。

简介：问：该工程结算时是否应当让利优惠百分之八？承包人作为原告,诉至法院请求法院判令被告发包人按照双方签订的建设工程施工合同结算,并支付拖欠的工程款2900万余元及利息.被告发包人从城市建设档案馆调取了合同文本并向法院举证,证明合同中有让利优惠条款：按工程总价优惠8个点,工程结算以本合同为准.而承包人所持的合同中不存在手写的该内容.

简介：问题问：黑白合同均无效,工程价款优先受偿权能否得到支持？2007年3月,甲、乙公司签订《施工合同》（简称＂黑合同＂）,约定甲方将北京某景区综合服务设施工程发包给乙方施工,工程款1.5亿;竣工日期为2008年6月30日,乙方每提前一天奖励50万元;如乙方按时完工、通过竣工验收并交付,甲方支付乙方赶工费2000万元。同年7月,双方办理招投标手续并签订《建设工程施工合同》进行备案（简称＂白合同＂）。2008年5月27日,涉案工程竣工验收合格,并交付甲方使用。

简介：问题问：诉前单方委托所作的工程审价报告可否作为法院裁判依据？承包人在工程竣工经验合格后及时向发包人递交了竣工结算书。发包人在收到后,将其交由第三方咨询公司审核。咨询公司召集承发包双方共同参与,核对了工程量,承包人参与了整个审价过程。咨询公司作出初步审价意见后,通知承发包双方提出修改意见。在吸取了承发包双方意见中合理因素之后,第三方咨询公司作出了审核报告,并通知委托人即发包人交费领取。

简介：问：因发包方原因推迟开工,承包人如何主张索赔？北京天天建筑公司与中非研究院签订《建设工程施工合同》一份,合同约定,研究院将其服务楼工程发包给天天建筑公司承包施工,合同中对施工范围、工期、质量标准、合同价款等事项作了约定,其中开工日期为2014年6月30日。合同价款采用可调价格,调整方法为中标价加变更增减。

简介：问题合同约定固定总价时无施工图,承包人能否主张据实结算？2006年12月9日,发包人坪石电厂与承包人签订《土建工程施工合同》,约定发包人将坪石电厂三期扩建工程项目发包给承包人施工。合同价款采用固定总价承包,总价为20495万元。但双方签约时,发包人仅提供了一份工程总平面布置图,无施工图。

简介：

简介：摘要随着中国经济的日益发展，法制化进程加速，律师行业竞争愈演愈烈。律师事务所之间的竞争不仅仅是业务的竞争，更是律师人才的竞争。本文运用社会系统学派创始人巴纳德的理论观点，阐述律师事务所如何通过文化管理建立一支稳定高效的团队，从而提升形成自身竞争力。

简介：摘要：媒体环境的变化对旅游产品营销策略制定产生深远影响。网络技术与数字技术的快速发展,以及信息接收终端的不断更新,促使新媒体与传统媒体深度融合,形成了全新的媒介融合生态。本文围绕媒介融合背景下文化旅游业营销的现实所需,聚焦于媒介融合背景下文化旅游业营销面临的现实困境,提出相应的策略,以期在全新的媒体环境下促进文化旅游业营销策略的改进。

简介：摘要：律师职业自古代起源，经历了从古代法律顾问到现代专业法律代表的演变。这一过程中，律师的角色、职责和社会地位都发生了显著变化，反映了社会法律体系和司法实践的进步。

简介：摘要近年来，我国经济发展十分迅速，旅游业发展的也十分迅速。旅游产业市场需求伴随着中国经济的快速发展正在加速释放，作为消费升级产物的文化旅游业亟待推动供给端的调整以呼应个性化、多元化、品质型的消费时代；文化旅游业具有融合度高、关联性强的产业特性，其供给侧调整释放的诸多效应对于中国宏观经济结构优化升级、供给侧改革有重要意义。当前我国文化旅游业存在着市场供给和游客需求不匹配的问题、“过剩”与“稀缺”并存的景象，内涵式、精品化及优质型供给不足，通过发展旅游教育、依托互联网＋、完善商业模式来实现总量增长、深度拓展以及服务完善是我国文化旅游业供给侧调整与提升的策略。

简介：[摘要]

简介：摘要：值班律师制度不仅是我国刑事辩护逐渐完善的重要标志之一，也是我国司法体制改革中的重要组成部分。值班律师制度的发展是我国认罪认罚从宽程序能够公正的进行活动的保障，但在司法实践上也暴露出了一些问题，如值班律师的职能不明确，监管与考评机制不完善等。本文认为，为解决值班律师制度目前存在的问题，需要我们不断地对值班律师制度进行优化，在实践的过程中不断去完善提出的想法，从而建立具有中国特色社会主义的值班律师制度。

简介：摘要：二十大报告明确指出，需加快构建公正、高效、权威的社会主义法治体系，确保在司法实践中，人民群众都能真切感受到公平正义。政府要深入贯彻、广泛宣传、坚决执行二十大精神，进一步加强和规范公职律师队伍管理，完善相关制度和机制，激励公职律师在政府法治建设中发挥更大作用，承担中国特色社会主义现代化建设的重要职责。

简介：摘要：精神文明建设是城市建设工作的重要内容，在发展旅游产业的同时，要不断完善当地文化产业链，从而形成以群众文化为核心的旅游市场。同时，在发展的过程中，我们应该坚持“以人为本”的理念，在城市发展的过程中，要注意提高人民的精神文明素质，只有这样，才能提高我们的整体文化水平。为了确保旅游资源在开发中具有可持续、协调的特点，必须重视大众文化建设，并根据旅游市场的发展规律，建立与之相适应的文化服务流程，形成具有地方特色的旅游文化项目，促进民族文化的传播。

简介：文章阐述了牟定以彝族左脚舞和彝族原生态酒歌为代表的左脚舞民族文化优势，依托彝族左脚舞文化软实力的战略眼光和创新思维，加强文化建设，助推牟定旅游业的快速发展，全力打造左脚舞文化旅游品牌。